簡單的土方工程承包協議（素材2篇）

協議可以引導技術發展方向，促進技術進步和創新。簡單的土方工程承包協議怎么才能寫好？這里分享一些簡單的土方工程承包協議，方便大家學習。

簡單的土方工程承包協議篇1

土木工程中，土石方工程有：場地平整、路基開挖、人防工程開挖、地坪填土，路基填筑以及基坑回填。要合理安排施工計劃，盡量不要安排在雨季，同時為了降低土石方工程施工費用，貫徹不占或少占農田和可耕地并有利于改地造田的原則，要作出土石方的合理調配方案，統籌安排。以下是小編為大家精心準備的：土方工程承包協議書相關范本。內容僅供參考，歡迎閱讀!土方工程承包協議書范本一發包人(以下簡稱甲方)承包人(以下簡稱乙方)，經雙方協商一致制定本條款，雙方務必遵照執行。一、承包項目：本工程地塊土方的開挖、運棄、平整。公文網版權所有二、承包方式：包挖、包運、平整，不得轉包。三、承包價格：開挖、運輸土方元3(石砂)。四、工期要求：按圖紙要求尺寸進行開挖，自月日開始施工，在天內完成基地土方的挖、運、填土方均需按圖紙要求整平。五、質量與施工要求：1、基地的平面位置、底面尺寸、邊坡坡度、標高和持力層等應符合設計圖紙的要求，偏差控制在施工規范允許范圍內。2、做好水溝和排水設施。達到位置、尺寸和標高符合設計要求。3、回填土時，應清除草皮、雜物和排除積水，并應分層夯實，夯實后的密實度應達到設計要求。公文網版權所有4、土方挖完后須經設計、建設(監理)、公司、質監站檢查符合要求后，方為合格;否則承擔整修、返工費用。六、安全要求：1、開工前、乙方應做好本工種工人的安全思想教育和安全注意事項并做好交底記錄。2、嚴格按照土方工程施工技術操作規程中的安全注意事項進行施工。否則出現安全事故，概由乙負責。3、遵守工地規章制度，服從現場管理人員的指揮及上級有關部門的監督管理。4、開挖的土方應按指定的地點堆放。保證施工道路暢通。5、雨季施工應注意邊坡穩定，加強檢查工作，必要時可適當放緩邊坡或設置支撐擋土板。6、發現地下水或預埋管道、電纜線等應及時報告工地負責人并做好排水防水和其他措施。七、結算方式：采用現金支付形式，開挖完成經驗收合格后的第2天支付清工程款，。八、仲裁與調解：如若發生勞動爭議和經濟糾紛，雙方同意由勞動仲裁部門或人民法院進行調解。本協議書一經簽定雙方均應自覺履行合同義務，不得反悔。本協議書一式兩份，甲、乙雙方各執1份。經雙方簽字蓋章后生效，至工程款結清后自然失效。單位工程負責人(甲方)：承包班組長(乙方)：聯系電話：聯系電話：________年____月____日________年____月____日土方工程承包協議書范本二項目編號：北京__公司合同文件目錄第一部分一、合同協議書二、房屋建筑工程質量保修書三、承包人銀行履約保函四、承包人履約擔保書五、承包人預付款銀行保函第二部分中標通知書第三部分一、投標文件中的商務標及附件二、投標技術部分及附件(另冊裝訂)第四部分一、合同專用條款二、投標須知附錄：中心工程承包范圍一覽表第五部分合同通用條款第六部分工程規范和技術說明第七部分一、施工圖紙二、地勘報告(另冊裝訂)第八部分招標補充文件和答疑第一部分一、合同協議書發包人：(全稱)承包人：(全稱)依照《中華人民123456地址：地址：法定代表人：(簽字)法定代表人：(簽字)委托代理人：(簽字)委托代理人：(簽字)電話：電話：傳真：傳真：開戶銀行：開戶銀行：帳號：帳號：__編碼：__編碼：二、房屋建筑工程質量保修書發包人：(全稱)承包人：(全稱)發包人、承包人根據《中華人民1234563.2發生緊急搶修事故的，承包人在接到事故通知后，應當立即到達事故現場搶修。3.3對于涉及結構安全的質量問題，應當按照《房屋建筑工程質量保修辦法》的規定，立即向當地建設行政主管部門報告，采取安全防范措施;由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出保修方案，承包人實施保修。

簡單的土方工程承包協議篇2

土方工程承包協議書范本一

發包人(以下簡稱甲方)

承包人(以下簡稱乙方)，

經雙方協商一致制定本條款，雙方務必遵照執行。

一、承包項目：

本工程地塊土方的開挖、運棄、平整。免費公文網版權所有

二、承包方式：

包挖、包運、平整，不得轉包。

三、承包價格：

開挖、運輸土方元/m3(石砂)。

四、工期要求：

按圖紙要求尺寸進行開挖，自月日開始施工，在天內完成基地土方的挖、運、填土方均需按圖紙要求整平。

五、質量與施工要求：

1、基地的平面位置、底面尺寸、邊坡坡度、標高和持力層等應符合設計圖紙的要求，偏差控制在施工規范允許范圍內。

2、做好水溝和排水設施。達到位置、尺寸和標高符合設計要求。

3、回填土時，應清除草皮、雜物和排除積水，并應分層夯實，夯實后的密實度應達到設計要求。免費公文網版權所有

4、土方挖完后須經設計、建設(監理)、公司、質監站檢查符合要求后，方為合格;否則承擔整修、返工費用。

六、安全要求：

1、開工前、乙方應做好本工種工人的安全思想教育和安全注意事項并做好交底記錄。

2、嚴格按照土方工程施工技術操作規程中的安全注意事項進行施工。否則出現安全事故，概由乙負責。

3、遵守工地規章制度，服從現場管理人員的指揮及上級有關部門的監督管理。

4、開挖的土方應按指定的地點堆放。保證施工道路暢通。

5、雨季施工應注意邊坡穩定，加強檢查工作，必要時可適當放緩邊坡或設置支撐擋土板。

6、發現地下水或預埋管道、電纜線等應及時報告工地負責人并做好排水防水和其他措施。

七、結算方式：

采用現金支付形式，開挖完成經驗收合格后的第2天支付清工程款，。

八、仲裁與調解：

如若發生勞動爭議和經濟糾紛，雙方同意由勞動仲裁部門或人民法院進行調解。

本協議書一經簽定雙方均應自覺履行合同義務，不得反悔。本協議書一式兩份，甲、乙雙方各執1份。經雙方簽字蓋章后生效，至工程款結清后自然失效。

單位工程負責人(甲方)：承包班組長(乙方)：

聯系電話：聯系電話：

年月日年月日

土方工程承包協議書范本二

項目編號：

北京____________有限公司

合同文件目錄

第一部分

一、合同協議書

二、房屋建筑工程質量保修書

三、承包人銀行履約保函

四、承包人履約擔保書

五、承包人預付款銀行保函

第二部分

中標通知書

第三部分

一、投標文件中的商務標及附件

二、投標技術部分及附件(另冊裝訂)

第四部分

一、合同專用條款

二、投標須知附錄：____________中心工程承包范圍一覽表

第五部分

合同通用條款

第六部分

工程規范和技術說明

第七部分

一、施工圖紙

二、地勘報告(另冊裝訂)

第八部分

招標補充文件和答疑

第一部分

一、合同協議書

發包人：(全稱)

承包人：(全稱)

依照《中華人民123456

地址：地址：

法定代表人：(簽字)法定代表人：(簽字)

委托代理人：(簽字)委托代理人：(簽字)

電話：電話：

傳真：傳真：

開戶銀行：開戶銀行：

帳號：帳號：

郵政編碼：郵政編碼：

二、房屋建筑工程質量保修書

發包人：(全稱)

承包人：(全稱)

發包人、承包人根據《中華人民123456

3.2發生緊急搶修事故的，承包人在接到事故通知后，應當立即到達事故現場搶修。

3.3對于涉及結構安全的質量問題，應當按照《房屋建筑工程質量保修辦法》的規定，立即向當地建設行政主管部門報告，采取安全防范措施;由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出保修方案，承包人實施保修。